建设工程投标邀请书

发布时间：2026-04-20

建设工程投标邀请书（通用15篇）

建设工程投标邀请书 篇1

　　招标编号：

　　(投标侯选人名称)：

　　鉴于你单位已通过招标人组织的　的投标资格预审，且已确认将按即将发出的招标文件的要求参与上述工程的投标，现邀请贵司作为资格预审合格的投标人就上述工程的施工招标进行密封投标。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　结构形式：

　　场地面积：

　　计划开工日期：

　　计划竣工日期：

　　质量等级：

　　资金来源：

　　招标范围：

　　二、招标文件的取得　　招标文件将于　年　月　日　时至　时在以下地点发售：　　　 地 址：　　　联系人：　　每套招标文件售价为　，以　方式支付给 。(说明费用是否退还，是否要求准备图纸等的押金以及具体规定，还应说明购买多套招标文件的规定)

　　三、投标地点及截止时间　　本招标工程投标截止时间为　年　月　日　时　分。　　投标人应按前款规定的时间或按招标文件规定所延长的时间到以下地点递交投标文件：

　　地址：

　　如果投标人在非投标截止时间当日递交投标文件，投标人应将投标文件递送至下列地址：　地 址：　联系人：

　　四、开 标　　本招标工程将于　年　月　日　时　分在以下地点开标：

　　地址：

　　投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。

　　五、自投标截止日期起，投标文件有效期为　日历天。

　　六、中标通知书将在　年　月　日之前发出(传真有效)。

　　七、如投标人需咨询有关本工程招标投标的其它事宜，请按下述方式联系：

　　地 址：

　　联系人：　电话/传真：

　　招标人：(盖章)

　　法定代表人或授权委托人：(签字)

　　日期：　年　月　日

　　经办人：

　　日期：　年　月　日

建设工程投标邀请书 篇2

　　委托人：________________

　　甲方代表：________________

　　经双方协商一致，签订本协议。

　　一、工程概况

　　委托人委托甲方代表监理的(以下简称“本工程”)，概况如下：________________

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　工程时间：________________暂定为20__年3月25日至20__年8月25日(共153天)

　　二、协议实施细则

　　1、委托人的权利

　　(1)委托人有对工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　(2)甲方代表因私自请假或他人替换须事先征得委托人的同意。

　　(3)委托人有权要求甲方代表提交监理工作日志及监理业务范围内的专项报告。

　　(4)当委托人发现甲方代表不按协议履行职责，或对工程造成损失，委托人有权终止协议并要求甲方代表承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　2、委托人的义务

　　(1)委托人应当在双方约定时间内免费向甲方代表提供与工程有

　　关的工作资料。

　　(2)委托人应当在约定的时间就甲方代表书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　(3)委托人应免费向甲方代表提供必要的办公用房和其他办公设施。

　　3、甲方代表的权利

　　(1)工程建设的相关事项(包括规划设计、项目实施、使用功能、项目变更等)向委托人的建议权。

　　(2)事先征得委托人同意对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议，发现工程设计不符合国家颁布的工程质量或设计约定的质量标准时，有权书面报告委托人并要求设计人更正。

　　(3)审批工程实施的组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全和降低成本的原则，向施工单位提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　(4)对于不符合设计要求和协议约定及国家质量标准的构配件、设备，有权通知施工单位停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序，分项工程和不安全施工作业，有权通知停工整改、返工。

　　(5)工程实施进度的检查、监督权，以及工程实际完成日期提前或超过工程实施协议规定的完成期限的签认权。

　　4、甲方代表的义务

　　(1)保证签订协议时起至履行完毕本协议项下全部义务时止，

　　始终具备符合国家法律法规、部门规章规定的执行本协议所必需的资质。

　　(2)严格执行国家法律法规，按章办事，自觉维护委托人的利益。

　　(3)每天按时到委托人处打考勤，接受委托人的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实守信。

　　(4)使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应按协议约定的时间和方式移交给委托人。

　　(5)在协议期内或协议终止后，未经委托人同意，不得泄露与本工程、本协议业务相关的保密资料。

　　5、甲方代表在责任期内，应当履行约定的义务，假如因甲方代表过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿;触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

　　6、甲方代表不得接受监理工程项目施工方的任何报酬或者经济利益，果断杜绝商业贿赂行为。

　　7、在委托协议签订后，实际情况发生变化，使得甲方代表不能全部或部分执行监理业务时，甲方代表应当书面通知委托人。因不可抗力导致委托监理协议不能全部或部分履行，甲方代表不承担责任。

　　8、甲方代表向委托人办理完验收或工程移交手续，施工单位和委托人已签订工程保修责任书，甲方代表收到监理报酬尾款，本协议即终止。

　　9、当事人一方要求变更或解除协议时，应事先通知对方，因解

　　除协议使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿，变更或解除协议的通知必须采取书面形式，协议未达成之前，原协议仍然有效。

　　三、工作薪酬

　　1、委托人以实际工作时间支付甲方代表100元/天，该工程竣工，验收合格后，委托人应全额支付工资。委托人不可随意克扣或者无故拖欠甲方代表工资。

　　2、甲方代表在本合同履行期间病休或事假，甲方按请假天数扣除工资，且委托人不承担任何医疗费用及其它经济费用。

　　3、甲方代表应加强自身安全防范意识，否则发生伤、亡等事故由甲方代表自行承担一切经济和法律责任。

　　4、甲方代表患有职业病或其它疾病，而不能胜任本工作岗位的，应自行解除劳务合同，甲方代表不可隐瞒，否则因甲方代表带病作业而发生伤亡事故，所引发的一切经济及法律责任，由其自负，委托人不负任何医疗、保险、工伤及其它一切经济补偿。

　　四、甲方代表向委托人承诺，按照本协议的规定，承担监理工作。

　　五、本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式肆份，委托方叁份，甲方代表壹份，具有同等法律效力。

　　委托人：________________(盖章)甲方代表：________________(签章)法人代表：________________(签字)身份证号：________________

建设工程投标邀请书 篇3

　　建设单位（甲方）：___________　　地址：_______________________　　邮码_________________________　　电话_________________________　　法定代表人：_________________　　职务_________________________　　咨询单位（乙方）：___________　　地址：_______________________　　邮码_________________________　　电话_________________________　　法定代表人：_________________　　职务_________________________　　为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。　　

　　第一条 甲方应于________年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。　　

　　第二条 乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。　　

　　第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费________元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。　　

　　第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。　　

　　第五条 甲方的违约责任　　

　　1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。　　

　　2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____‰。　　

　　3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按总咨询费的50％收费。　　

　　第六条 乙方的违约责任　　

　　1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____‰。　　

　　2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。　　

　　3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。　　

　　第七条 其他约定________________________________________　　本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、等单位各一份。　　建设单位（甲方）：_________　　地址：_____________________　　负责人：___________________　　电话：_____________________　　联系人：___________________　　银行账户：_________________咨询单位（乙方）：_________　　地址：_____________________　　负责人：___________________　　电话：_____________________　　联系人：___________________　　银行账户：________年____月____日订

建设工程投标邀请书 篇4

　　工程项目名称：_________

　　承包单位：_________

　　承包单位所在地址：_________

　　为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。

　　1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

　　3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

　　4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

　　5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的有关会议。

　　8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

　　9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

　　10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

　　11.本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。

　　12.本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。

　　13.甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。

　　14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检，检察室备案一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法人代表：_________法人代表：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇5

　　(甲方)发包人：

　　(乙方)承包人：

　　法定代表人： 黄海建 证书等级： 一级 电 话：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

　　1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

　　1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

　　1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

　　2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表： 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。

　　2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

　　2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

　　3.1本合同建造费，估算为 人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

　　4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

　　4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

　　4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

　　5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。

　　6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

　　6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

　　6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

　　7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

　　7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇6

　　工程承包人（甲方）：

　　劳务分包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于公司与工程承包人已经签订施工承包合同，双方就工程外墙抹灰 专业劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、承包内容及承包方式：

　　1、承包内容：外墙面原基层界面处理和粉刷一道水泥砂浆层；

　　2、承包形式：包工不包料

　　二、粉刷质量标准及要求：

　　1、严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－20）标准验收。

　　2、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起的经济损失由乙方负责赔偿，同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。

　　三、劳务报酬结算与支付：

　　1、结算价格：完成合同内所有工作内容，按 元∕2进行结算。计算时面积按实际粉刷面积计算。

　　2、工程付款: 本抹灰分项工程施工至工程量一半时，付完成工作量的50﹪；本抹灰分项工程施工结束后，付工程总价的50﹪；余款在本抹灰分项工程结束后三个月内结清。

　　四、工期：

　　本抹灰分项工程工期25天，从________年____月____日开始施工至________年____月____日完工，如遇天气条件原因导致不能施工的情况下，工期相应顺X。

　　五、甲方责任：

　　1、变更施工项目内容、规模（数量）、条件时，须书面通知乙方，变更后需重新明确项目内容和数量，进行协商并及时办理签订补充协议。

　　2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形，甲方有权对乙方进行相应的处罚，如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件，无论何种原因对乙方处以20.00元处罚，同时乙方承担全部经济责任及法律责任；不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚；相应处罚款项自工程款中扣除。

　　3、如甲方资金不到位，施工方案不确定，造成延误工期由甲方负责顺X。

　　六、乙方责任：

　　1、乙方进入施工现场后，必须加强自身队伍素质教育和管理，做好安全文明施工管理，不得从事和参与各种非法活动，要坚持“安全第一、质量第一、文明施工”的原则。

　　2、服从甲方的领导指挥，并遵守甲方的规章制度。严格按确认的设计要求施工，并按第二条的质量标准及要求进行施工和验收。

　　3、总进场施工人数按施工劳动力计划。如由于施工技术力量不足，不按甲方要求施工，不能按规定工期完成任务，不按国家质量标准施工，所造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权解除合同并更换队伍。

　　4、做好文明安全施工，并坚持工完场清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持现场清洁卫生。

　　5、加强自身队伍素质教育和管理，不做违法、违规的事，不从事非法活动，做好安全、防火、防盗工作。

　　6、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行，如造成浪费由乙方承担。

　　七、安全施工与检查：

　　1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工程承包人安全防护措施到位后，由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。

　　八、纠纷解决：

　　在合同履约过程中发生纠纷，双方友好协商，如协商不成时，可向人民法院提出诉讼。

　　九、其它：

　　1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

　　2、本合同未尽事宜，双方友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　4、本合同共三页，合同一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。

　　工程承包人： 劳务分包人：

　　代表： 代表：

　　________年____月____日 　　________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇7

　　建设单位，____________，以下简称甲方;　　拆迁户(单位)，_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______，以下简称乙方。　　根据 __________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。　　一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九 ________年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在____市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。　　二，乙方应于一九________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。　　三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：　　

　　1，乙方自行找房周转，每人每月补助______元;　　

　　2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元;　　

　　3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。　　四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，配有______等设备。　　五，乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。　　六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期____日，应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期____日，应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期____日，应向甲方偿付违约金______元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。　　七， 其它：______________________________________________________________.　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，交____市(县)房地产管理局，XX银行，建委，计委____等单位各留存一份。　　建设单位(甲方)：_____________________________________(公章)　　地址：__________________________________________　　代表人：__________________________________________________　　电话：_____________________________________________________________　　银行账户：_________________________________________________　　拆迁户(乙方)代表人：_____________________________(盖章)　　家庭18岁以上成员：______________________________(盖章或签名)　　地址：____　　________________________________　　(乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行账户

建设工程投标邀请书 篇8

　　甲方____________________ 代表人__________________________　　乙方____________________ 代表人__________________________　　依照《民法典》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：　　

　　一、工程概况　　

　　1、 工程地点______________。　　

　　2、 工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。　　

　　3、 承包方式：双方商定采取下列____种方式。　　

　　（1）包工包料;　　

　　（2）包工、包部分材料；　　

　　（3）包工不包料。　　

　　4、 工程期限及保修期：　　工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。　　保修期：____月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算，并由乙方开具工程保修单。　　

　　5、 合同价款及付款方式：　　本合同总价为（大写）：_______________________（小写）________________元，　　合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：___________________　　支付时间_________________________________　　支付金额_________________________________　　开工前三天　　支付（合同总价60%）___________元　　________年____月____日　　支付（合同总价35%）___________元　　双方验收合格　　支付（合同总价5% ）___________元　　工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清工程余款，工程发票（合同总价）中所应缴纳的税金由甲方承担。　　

　　二、双方应尽的责任及义务　　甲方：　　

　　1、 开工前_____天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，清除影响施工的障碍物，对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施；　　

　　2、 提供施工期间的39;水源、电源，并承担相应费用；　　

　　3、 负责协调施工队和邻里之间的关系；　　

　　4、 不得变动建筑主体或者承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；　　

　　5、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用；　　

　　6、 对工程质量、施工进度进行检查和监督；　　

　　7、 甲方家庭成员对工程的意见，均需经过甲方代表与乙方接触。　　乙方：　　

　　1、 根据施工图纸，提供施工方案和进度计划，交甲方备案认可；　　

　　2、 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；　　

　　3、 负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复；　　

　　4、 文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。　　

　　三、工程变更　　

　　1、 工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。　　

　　2、 甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。　　

　　四、材料、设备的供应　　

　　1、 由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管，并收取一定的保管费用，如造成损失，由乙方负责赔偿。　　

　　2、 甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。　　

　　3、 由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。　　

　　4、 乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用；如已使用，其后和损失均由乙方承担。　　

　　五、质量标准及验收　　

　　1、 本工程质量标准按年____月____日发布的____省《住宅装饰质量标准》执行。　　

　　2、 工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分，其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后，乙方应通知甲方在5天内组织验收，填写工程验收单。 如甲方因故不能在5天内参加验收，应及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效　　

　　3、 如未经验收，甲方自行搬入家具或居住，则视为验收合格。　　

　　4、 施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证，经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的，验证过程支出的相关费用由乙方承担，如符合合同约定和质量标准的，验证过程支出的相关费用由甲方承担。　　

　　5、 室内环境质量　　乙方与甲方共同做到使用符合国家标准（国家质量检验检疫总局年____月____日发布实施）的建筑装饰材料。工程完工后，乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部年____月____日联合发布实施的“民用建筑工程室内环境污染控制规范”，进行室内环境的检测，并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质17号文件精神，室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节，应列入工程预算中，检测结不合格，双方应分析原因，明确责任，责任方应承担由此产生的治理费用。　　

　　6、 甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。　　

　　六、工期延误　　

　　1、 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：　　

　　（1） 工程量变化和设计变更；　　

　　（2） 不可抗力；　　

　　（3） 甲方同意工期顺延的其他情况。　　

　　2、 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。　　

　　3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。　　

　　4、 因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　

　　七、工程监理　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。　　

　　八、违约责任　　

　　1、 合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。　　

　　2、 合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金，会付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。　　

　　3、 甲方责任：　　

　　（1） 未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。　　

　　（2） 由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。　　

　　（3） 工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。　　

　　（4） 甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。　　

　　（5） 甲方未办理有关手续，要求乙方拆除原有建筑结构设备管线，乙方有权拒绝施工。　　

　　4、 乙方责任　　

　　（1） 工程质量不符合合同规定，甲方有权要求无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。　　

　　（2） 乙方擅自折改原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故（包括罚款）由乙方承担。　　

　　（3） 乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等，如有损坏，应予赔偿。　　

　　（4） 由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。　　

　　九、合同争议的解决方式　　本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门进行调解，如调解不成的，可提交苏州仲裁委员会仲裁。　　

　　十、其它约定事项　　

　　1、 因施工而产生的垃圾清除和材料搬运，甲方可委托乙方负责，其费用由甲方负责。　　

　　2、 施工期间，甲方将外屋钥匙各1把，交乙方保箮，工程竣工验收后，甲方负责提供新锁，由乙方当场安装好后交付甲方使用。　　十

　　一、附则　　

　　1、 双方另有约定，可签订补充合同。　　

　　2、 本合同（包括附表）经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。　　

　　3、 本合同和补充合同具有同等法律效力。　　

　　4、 本合同签订后工程不得非法转包。　　

　　5、 本合同一式______份，双方各执_____份。　　甲方：________________

　　乙方：_________________　　代表人（签章）：______

　　法定代表人（盖章）：___

　　经办人：_________　　电话或手机:___________

　　电话或手机:____________　　________年____月____日 ________年____月____日工程工程合同 篇10　　甲方： 乙方：　　经甲乙双方充分协商，就乙方委托甲方制作

　　事宜达成如下协议：　　

　　一、项目名称：　　

　　二、制作工艺、数量和其他　　

　　三、合同总金额：人民币 （ 元）　　

　　四、完成时间：________年____月____日前完成制作安装并交乙方进行验收。　　

　　五、结算方式：乙方先付甲方订金

　　元，甲方应开具收据给乙方。甲方按乙方要求在规定时间内严格按报价工艺完成相关物料的成品制作、安装并交乙方进行验收。在乙方验收合格后，乙方凭甲方开具的收据一次性付清本合同尾款，共人民币元（

　　）。　　

　　六、双方权利及义务：　　

　　1、乙方必须按合同时间付款，逾期未付款者，每逾期____日，乙方按应付款的千分之五(5‰)收取违约金，直至所有款项付清为止。　　

　　2、乙方提供的样版、设计图等不够清晰，规格不符，甲方已要求更改，但乙方没有更改而按样品做出产品时，一切责任由乙方承担。　　

　　3、甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏，可以更正，且甲方对此类错误不承担任何责任。　　

　　4、如甲方不能准时按质按量制作完成，每逾期____日应按合同总金额的百分之三（3％）向乙方支付违约金；　　

　　5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有权要求甲方重做，并由甲方承担重做费用。　　

　　6、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求，乙方有权解除合同，甲方应将已收款返还给乙方，由此造成的损失由甲方承担。　　

　　7、 履行本合同产生的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方同意向 提请裁决。　　

　　七、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具同等法律效力；本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，直至双方权利义务履行完毕后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。　　甲方：乙方：　　甲方法定代表人：

　　乙方法定代表人： 甲方经办人：乙方经办人：________年____月 ____日 ________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇9

　　上诉人(一审被告)：_________________甲公司(原达州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____号_____楼

　　法定代表人：_________________黄__________执行董事

　　被上诉人(一审原告)：_________________万__________、男、汉族、__________年_____月_____日出生

　　身份证号：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____号_____栋_____单元_____楼_____号

　　被上诉人(一审被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________号

　　法定代表人：_________________刘__________总经理

　　上诉请求：_________________

　　1、撤销成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》。

　　2、依法改判上诉人甲公司对万__________的工程款不承担连带支付责任。

　　3、判令本案一审、二审诉讼费由被上诉人万__________、被上诉人乙公司共同承担。

　　上诉人于年月日收到成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》，上诉人对该判决不服，现提起上诉。

　　上诉人“甲公司“认为：_________________我单位从没有参与过“达州市__________路立交桥、__________桥美化、亮化工程的施工，亦没有从被上诉人“乙公司”处承接过该工程;也从未以被上诉人“乙公司”的名义与达州市建设局签订《建设工程施工合同》，更没有将前述工程交由被上诉人万__________组织施工。而一审法院却无视事实真相，错误的认定上诉人从被上诉人“乙公司”处承接了__________桥工程，并交由被上诉人万__________组织施工，实属事实不清，证据不足，认定错误。其理由有三：_________________

　　一、达州市“__________街整治工程”与“__________路立交桥、__________桥亮化、美化工程”是风马不相及的两件事情。而一审法院却以“__________街整治工程”的《联营合同》错误的认定万__________以“达州__________公司”名义承接了“__________路立交、__________桥亮化、美化”工程.这纯属张冠李戴，不讲事实。

　　年月日，上诉人作为甲方与作为乙方的万__________签订了一份关于__________街整治工程的《施工联营合同》是实。该合同约定：_________________乙方以甲方名义进行承包施工，工程名称为__________街整治工程。后来，由于没能中标，该合同自然终止，没能履行。至于同年10月被上诉人“乙公司通川分公司”与达州建设局签订了关于__________路立交、__________桥亮化、美化工程的《建设工程施工合同》，并由万__________实际组织施工,这与“达州__________公司”则没有任何关联。因为，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________桥亮化、美化并非__________街亮化、美化。两者怎么会是同一件事，同一个工程呢?只不过__________街在地理位置上与__________大桥引桥形成十字交叉而已。显然，一审法院的认定牵强附会，缺乏根据，不能成立。

　　二、一审判决认定年月日万__________同“乙公司”、“甲公司”进行了结算。这也是毫无根据的。首先，万__________同“达州__________公司”既没有转包、分包合同、协议，又没有结算书依据，哪来的工程结算呢?其次，庭审中万__________虽然提供一份《建设工程造价预(结)算书》复印件，却称拿不出原件，仅说原件在建设局。为什么施工单位没有结算书原件呢?这可能吗?况且，这只是张封面没有具体的结算内容。同时，既没有发包建设单位建设局盖章，也没有承包单位“乙公司”盖章，仅仅在“施工(编制)单位”一栏，有“四川__________建筑工程有限公司第一项目部”公章，该栏的旁边有“达州__________公司”公章，而万__________在上面仅是技术负责人，并非项目经理或承包人。众所周知，工程竣工造价结算，是发生在建设发包单位同施工承包单位之间，而这份结算书却不是。如果是转包结算，那么“乙公司”应有签字和盖章。为什么没有?如果是内部分包结算，那为什么不是万__________同“达州__________公司”结算，而又是“达州__________公司”同“盛龙建司第一项目部”结算?既然是万__________个人没有资质需打“达州__________公司”牌子，那为什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有资质为何还打“达州__________公司”牌子?再则，工程造价一栏为865666元，而一审认定工程总结算价为752700元，称扣除“乙公司”垫支拆迁费112966元。而事实上，标底物__________大桥主桥只是亮化、美化;引桥只是路面改造，均不涉及拆迁，哪来扣拆迁费呢?凡此种种，疑点重重。怎么能采信成为有效证据呢?毫无疑问，这是一份重复复印嫁接“达州__________公司”公章的伪造证据。一审法院却不加认真核实审查，主观武断的认为上诉人甲公司与被上诉人万__________进行了关于__________桥亮化、美化工程的结算，因此认定万__________确是以上诉人甲公司的名义从被上诉人处承接了__________桥亮化、美化工程，这种做法于法无据。

　　三、一审法院仅凭“乙公司”诉讼代理人前后矛盾的陈述就认定“乙公司”将工程交“达州__________公司”承建，“达州__________公司”又分包一部分给万__________承建。明显违背《民事诉讼证据规则》。

　　根据《民事诉讼证据规则》第七十四条规定：_________________“诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。”显然，“乙公司”代理律师虽在第一次庭审有前述陈述，但第二次又否认。同时，本案有其他证据足以证实“达州__________公司”并未介入该工程。除上列证据外，还有“乙公司”给建设局出具的《收款证明书》称“乙公司”欠万__________、李__________民工工资。既然是“达州__________公司”与万__________发生的分包关系，那既是“达州__________公司”欠万__________的工程款，“乙公司”就不会说自己欠万__________的民工工资。因而，一审判决对这一事实的认定显然不能成立。

　　综上所述，一审判决无视本案事实真相，将与上诉人甲公司根本无关的__________桥亮化、美化工程强行认定在上诉人身上，并以一份施工内容与__________桥亮化、美化工程完全截然不同的《联营合同》来认定为是上诉人与被上诉人万__________之间的关于__________桥亮化、美化工程约定的依据，同时，在上诉人及被上诉人乙公司对本案唯一与上诉人有关的一份无法与原件核对的证据复印件的真实性存在极大异议的情况下，冒然判定由上诉人与被上诉人乙公司向被上诉人万__________承担连带支付责任的做法，实属认定事实错误，没有任何法律依据，应予改判。请二审法院查明本案事实，依法作出公正判决，以维护上诉人之合法权益。

　　此致

　　成都市中级人民法院

　　上诉人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

建设工程投标邀请书 篇10

　　标准版建设工程合同

　　合伙人（以下简称甲方）：____________身份证号码：________________

　　合伙人（以下简称乙方）：____________身份证号码：________________

　　为建设好房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。

　　一、工程概况

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　工程内容：__________________

　　资金来源：__________________

　　二：工程承包范围

　　承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用）

　　三：工程承包方式

　　承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量所购材料市场___%取费进入决算，（材料费检测和马造________年___号文件的_____由甲方一次性支付______万元_____包干价）。

　　水电主材（计取___%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付___%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。另外，电梯按每台______元人民币付配合费。

　　四、合同工期

　　开工日期：甲方通知进厂为准

　　竣工日期：___层___个月完成，___层___个月完成。（从乙方破土动工开始计算）。（指承包的土建、安装工程）。

　　五、合同价格

　　本工程合同金额：暂定价约为______万元，具体数额按以下条款予以确定。

　　六、结算方式

　　1.采用可调价合同，以会审后的'施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据，按工程量据实核算。

　　2.结算依据：定额执行________年《______省综合估价表》、及________年《______省建设工程补充定额估价表》装饰采用________年《______省装饰工程综合估价表》，安装执行________年《全国统一安装定额______省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间____市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮___%（没有信息价的由甲乙双方确定价格）。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按________年33号文件新规定执行，如有政策调整，甲方不承担任何责任。注：（不再调整）

　　标准：本工程___层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮___个点，___层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮___个点。五层及以下楼按四类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮___个点。

　　七、工程款的支付

　　1.在单位工程施工到春节期间，甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的___%的工程款。

　　2.在后期施工中，乙方每月____日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量，以甲方审核的工程量为工程款支付依据，如乙方向甲方提交工程量报告后____日内，甲方未向乙表示异议，视同甲方接受该工程量报告。

　　3.甲方在每月___号前（节假日顺延）根据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的___%支付乙方工程进度款。（如遇特殊情况双方协商解决）。

　　4.工程取得竣工验收报告合格后___天内，甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款；工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后___个月内完成，另外___%的工程款在工程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。

　　5.生于的___%工程款作为本工程的保修金，该保修金在竣工验收合格后的________年内支付。此款项___%工程量保修金，甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处，保修期满乙方到建管处领取。

　　八、违约责任

　　1.若双方中任何一方违约，违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。

　　2.甲方应以议标方式（乙方应选二家施工企业参与投标）选定乙方承接《______号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标，费用由乙方自付。

　　3.乙方应当确保自购的各种施工材料的产品质量和本项目工程的施工质量，若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部承担，乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责，甲方不承担任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系，文明施工，不扰乱市民正常生活，工作秩序。

　　4.由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵，并被他人发现和取证，使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的，乙方应承担由此而产生的全部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。

　　5.工期每提前一天按______元奖励，每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。

　　九、履保证金

　　1.本项目履约保证金______万元人民币

　　2.该保证金小高层竣工之日起退还全款的___%，高层竣工之日退还剩余的___%

　　3.本保证金不计利息。甲方超期还款时，超期之日起，每天按银行利息支付。

　　十、其他事项

　　1.本协议书未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　2.本协议与格式合同文本具有同等法律效力，在各文本内容不一致时执行本协议书的规定。

　　3.安装审定的工程量，甲方将工程款转入乙方在______设立的银行账户，确保甲方付给乙方的工程款全部用于该项目的建设，若因工程款的流逝给甲方带来直接或间接的损失，由乙方全部负责。

　　5.乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任，由乙方自负全责，甲方不承担任何连带责任，甲乙双方采购的材料检验若需检测由乙方承担检测检验费。

　　6.乙方不得将本工程转包或分包。

　　7.甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。

　　8.甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整（包干价）。

　　9.凡因本协议发生争议，双方友好协商解决；协商不成时，由___________委员会裁决。

　　10.双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致，本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份，双方各执贰份。

　　甲方：____________联系方式：________________

　　乙方：____________联系方式：________________

　　签订日期：________年____月____日________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇11

　　年度编号:_________

　　项目级别：_________

　　立合同单位：

　　_________（简称借款方）

　　_________银行_________行（简称贷款方）

　　借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。

　　第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

　　预计分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二条贷款利率为年息_________％，计算复利。

　　第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。

　　第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总分行各1份。

　　借款方（盖章）：_________贷款方（盖章）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表（签字）：_________法定代表（签字）：_________

　　开户银行及帐户：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　贷款种类：_________

　　编号：_________

　　申请单位：_________

　　企业性质：_________

　　申请时间：_________年_________月_________日

建设工程投标邀请书 篇12

　　联合体各成员(以下简称我方)在《智能温室建设和施工》项目招标中，如果我方有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目建设和施工过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程售后服务做出如下承诺：　　

　　1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行;　　

　　2、投标产品有专业售后服务机构，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺;　　

　　3、工程竣工后，我方将负责________年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨;　　

　　4、我方保证在工程竣工，经相关部门认证合格后2个工作日内，对招标方提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范;消灭事故隐患，提高工作效率;　　

　　5、电话咨询：在质量保质期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议;　　

　　6、现场响应：　　

　　6.1我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作;　　

　　6.2无法在24小时内解决的，将在24小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除;　　

　　6.3发生紧急抢修事故的，我方在接到通知后，确保做到立即到达事故现场;　　

　　6.4对于涉及安全的质量问题，按照《建筑工程质量管理条例》的规定，做到立即报告，及时采取防范措施。　　

　　7、质保期外服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务;　　

　　8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。　　以上是我方对该工程的售后服务承诺，若我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在售后服务中给招标方造成巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚;承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。　　承诺单位：公司　　授权代表：________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇13

　　发包方(全称)：(以下简称为甲方)　　承包人(全称)： (以下简称为乙方　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电焊工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。　　

　　一、工程概况　　

　　1、工程名称：中学电焊维修工程　　

　　2、工程地点：学校操场栏杆及乒乓球场。　　

　　二、工程承包范围与承包方式　　

　　1、承包范围：学校主路东栏杆围墙进行维护维修;同时焊接安装八个乒乓球台架子。　　

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。　　

　　三、合同工期　　

　　1、土方开工日期：定为________年____月____日　　

　　2、工期要求：预计工期一个月。　　

　　四、质量标准　　

　　1、工程质量标准：按规范要求施工，并服从甲方的要求。　　

　　2、因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。　　

　　3、乙方必须做好施工安全预案，该预案必须经甲方认可。　　

　　4、乙方于本合同签订____日内，向甲方交纳1000元质量保证金。　　

　　五、合同价款　　本合同内所有工程量按中标预算价格计算，不得擅自提价，工程实际总价不得超出中标价格，超出部分甲方不予承担。　　

　　六、付款方式：　　

　　1、乙方应向甲方提供相应金额的工程建筑发票，否则甲方有权延迟付款，并不视为甲方付款违约。　　

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方总成工程款的70%并退还保证金;　　

　　七、竣工验收　　本合同所指竣工验收合格为经甲方签字确认的，对本合同范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。　　

　　八、履约保证金、违约责任　　

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本合同，并由乙方承担全部责任：　　乙方无故停工达三天以上，且经甲方催促仍不复工的;因乙方原因出现安全、质量事故，或文明施工无法达到合同要求，经甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未经甲方同意擅自转包，分包工程的，甲方除追究责任外，乙方还必须支付本工程造价的15%违约金》;其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。　　

　　2、甲方终止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款项或退还款项，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。　　

　　九、本合同未尽事宜另行协商，商定条款与本合同同时有效。　　

　　十、本合同一式贰份，甲、乙方各份，双方签字并交清保证金后生效。　　甲方(签章)：　　法人代表：　　乙方承保人

建设工程投标邀请书 篇14

　　承包方：(以下简称甲方)

　　发包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘测设计合同条例》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方对十天高速公路建设标段的临时施工用电，委托乙方进行勘测设计并施工。为明确双方在勘测设计和施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一 、 工程名称：十天高速A-4标合同段施工用电工程

　　二、工程地点：石泉县

　　三、承包范围及规模：

　　承包范围：十天高速A-4标合同段施工用电，35KV线路勘测设计施工(“T”接点至变压器高压桩头)。

　　工程规模:架设35KV线路2106米，由35KV长曾线“T”接，安装35KV/0.4KV变压器1台，总负荷为1600KV/A，低压出现分散辐 射

　　五、合同价款：伍拾万元整(￥77.922万元)。

　　第二条 取费标准

　　1、 勘测设计费用计取标准：

　　定额按照《电力建设工程预算定额》第三册电气设备安装和第四册送电线路工程、第六册调试工程(20xx年版)执行，取费按照陕西省电力公司陕电基建(20xx)56号文件执行。

　　第一条工程期限

　　一、 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为20天(日历天)，自20xx年4月22日开工至20xx年5月12日竣工验收。

　　二、开工前3天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工：

　　2 、凡发包方负责供应的材料、设备未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　3、不属包干系数范围内的重大变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　4、未按合同规定拨付预付款而影响施工;

　　5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条 工程质量

　　一、 本工程质量要求达到： 合格

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布发的建设工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、设备必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2、由发包方提供的主要原材料、设备也必须有质量合格证方可用于工程;

　　3、隐蔽工程必须经发包方检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4、承包方应该按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方。单位工程结果完工时，应会同发包方进行中间验收。

　　5、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方。一般质量事故的处理结果应送发包方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　一 、由发包方供应以下材料、设备(详见附件);

　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

　　三 、发包方供应 、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　第六条 工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后 七 日内，发包方支付不少于合同总价的 50% 备料款，计人民币 肆拾万元整(￥ 40万元)。工程进度款由发包方按照工程进度及时拨付。

　　二、工程完工验收后，支付全部合同金额。

　　三、工程竣工后，承、 发包双方及时办理结算手续，工程结算款应在竣工后一周内付清。

　　第七条 施工与设计变更

　　一 、发包方交付的设计图纸 说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不擅自修改。

　　二、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计，经发包方或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　第八条工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基础建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二 、工程竣工验收后，发包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

　　第九条 违约责任 承包方的责任：

　　一 、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返修。

　　二、 工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期违约金。

　　发包方的责任：

　　一 、青赔 、征地费用和变压器土建由发包方负责。

　　二 、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　三、 工程中途停建、 缓建造成的返工、 应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、 窝工、 返工、 倒运、 人员和机械设备调迁、 材料和构件积压的实际损失。

　　四 、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由此包方承担责任。

　　五 、承包方验收通知书送达 七 日后不进行验收的，按有关规定偿付逾期违约金。

　　第十条 纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁。

　　第十一条 附则

　　一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包方执两份，承包方执四份。

　　二 、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同用章即生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三 、本合同签订后，承 发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇15

　　建设单位：_________________

　　1、根据已收到的招标编号为_______________的_________________工程的招标文件，遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币_________________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

　　2、一旦我方中标，我方保证在_______________年_______________月_______________日开工，_______________年___________月__________日竣工，即__________天(日历日)内竣工并移交整个工程。

　　3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

　　4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

　　5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

　　6、我方金额为人民币________________元的投标保证金与本投标书同时递交。

　　投标单位：_________________(盖章)单位地址：_________________法定代表人：_________________(签字、盖章)

　　邮政编码：_________________电话：_________________传真：_________________开户银行名称：_________________